DT1 - DIRECTION GENERALE - ARTICLE(S) 74 DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR : - REPONSE(S) AU(X) QUESTION(S) POSEE(S) LORS DE LA SEANCE PRECEDENTE OU EN COMMISSION; - QUESTION(S) ORALE(S) POSEE(S) AU COLLEGE COMMUNAL

1/ Réponses aux questions posées en séance du 02 mars 2026

1/ Question de Madame la Conseillère LAAIDI : "Je tiens à saluer la belle initiative organisée cet été aux étangs de la Cafenière – Soignies-les-Bains – qui a permis de mettre en lumière plusieurs commerces de notre entité, dont certains sont présents depuis de nombreuses décennies. Cette démarche a été très appréciée, car elle contribue à valoriser le dynamisme et la fidélité de nos acteurs économiques locaux. Ne serait-il pas opportun d’envisager à l’avenir d’élargir cette démarche à l’ensemble des commerces de l’entité, qu’ils soient établis à Soignies ou dans nos villages ?

Cela permettrait de mettre en valeur tous ceux qui, depuis de nombreuses années, participent activement à la vie économique, sociale et humaine de notre ville."

Projet de réponse de la DO3 – Affaires économiques

L’initiative saluée par Madame la Conseillère relève de deux organisations complémentaires d’une part la participation de commerçants locaux ayant répondu au marché public lancé dans le cadre de « Soignies-les-bains » et organisé pour le secteur Horeca désigné et d’autre part la Halle aux saveurs orchestrée depuis plusieurs années par la Direction en charge des Affaires économiques avec le succès que l’on lui connait.

A l’instar de ce qui a été réalisé pour l’inauguration des Journées du Patrimoine, un appel aux commerçants de toute l’entité pourrait être réalisé lors d’une prochaine édition de « Soignies-les-bains » et prendre vie sous forme d’une soirée spéciale « commerce local ».

Pour mémoire, initialement, les objectifs visés par le projet de création de la « Halle aux Saveurs » - développé en collaboration avec « Soignies en Transition » étaient :

• créer un espace permettant de promouvoir les producteurs locaux et les circuits-courts
• permettre aux producteurs de disposer d’un espace de vente et se faire connaître du public, sachant que peu de comptoirs à la ferme et/ou commerces de produits locaux existaient à l’époque et ce – sans leur imposer de charges supplémentaires par rapport à celles qu’ils rencontraient déjà dans leurs activités respectives (emplacements et consommation d’électricité gratuits + gestion de l’organisation et de la promotion de l’événement par la Ville) ;
  • en effet, diverses plateformes de vente en ligne émergeaient à l’époque pour la vente de produits locaux, mais avec soit des frais à charge des producteurs, soit une augmentation du prix des produits proposés à la vente (marge pour le gestionnaire de la plateforme mais perte d’attractivité pour le client et renforcement de la notion de coût plus élevé des produits par rapport à ce qu’on peut trouver en grande surface) soit un « tri » des producteurs sur base des produits proposés) ;
• permettre aux citoyens de trouver en un seul lieu tous les produits locaux utiles pour réaliser leurs repas, collations,…
• créer du lien entre les producteurs (des collaborations et création de produits sont nées grâce à cette organisation) + entre les producteurs et la ville
• promouvoir une autre forme de consommation : locale, éthique et durable.
• inciter également certains agriculteurs à se lancer dans la vente directe de leurs produits
• promouvoir le métier de producteurs et susciter des vocations.

Le choix d’implantation de la Halle sur la Place Van Zeeland était stratégique car en lien avec l’offre commerciale du centre-ville et présentait l’avantage de proposer des  places de stationnement à proximité.

Si la Halle contribuait à « animer » le centre-ville, ceci ne relevait pas des objectifs initiaux visés.

La « Halle aux saveurs » fut un des premiers marchés des producteurs de la région. La Ville de Soignies a toujours été un appui des producteurs, à leur écoute, leur laissant cependant « la main » en termes d’organisation, de réorientations, …

Après 10 ans d’existence de la « Halle aux Saveurs », il est à noter que les objectifs visés ont été atteints avec succès :

• multiplication des points de vente à la ferme
• création de comptoirs « multi producteurs » en certains sites (Ferme du Bailli, Ferme du Bosquetiau, …)
• collaborations développées entre plusieurs producteurs
• sensibilisation d’une plus grande part de la population aux avantages de « consommer local » et amélioration de la connaissance de l’offre du territoire.

Petit à petit, de nombreuses communes ont développé le même concept.

Nos producteurs sont désormais connus de la population locale, même s’il est important d’en poursuivre la promotion par divers biais, dont l’organisation d’éditions plus rares mais liées à d’autres événements comme ce fût le cas cette année.

Désirant accroitre leur zone de chalandise, les producteurs favorisent désormais leur présence sur d’autres marchés du même type dont certains sont couverts, lesquels apportent une plus grande sécurité et un confort plus adapté qu’une version en extérieur.

Leur temps étant cependant précieux et ce type de marchés étant souvent proposés à des moments similaires en termes de jours et heures, un choix stratégique s’imposait donc à eux.

L’offre en produits sur la Halle aux saveurs s’est donc réduite, entraînant une perte de clientèle (moins d’offre, moins d’intérêt).

L’objectif restant la valorisation de la production locale, et ce marché n’étant pas simplement une « animation »,  la volonté n’est donc pas de « renforcer » l’offre à tout prix sur la Halle en faisant appel à des producteurs plu éloignés.

En termes de stratégie pour les années à venir, vont être analysées les dernières demandes émises par les producteurs :

• bénéficier d’une tournante (ville et villages)
• disposer d’un endroit couvert en veillant à conserver les facilités pratiques pour les clients (accessibilité - …)

Pour rappel, le Plan Stratégique Tranversal communal a notamment prévu l’action suivante :

• « Soutenir le développement d’un hall polyvalent destiné à accueillir de nombreuses activités sur le site de Durobor, que ce soit à destination du grand public, des activités économiques mais aussi des petits producteurs locaux (hall relais agricole). »

Ce dernier projet, à plus long terme, devrait permettre non seulement de faciliter les actions « ventes » des producteurs mais également de prendre en compte les aspects « transformation, conditionnement, mutualisation des outils,  …).

Quand à la mise à l'honneur des commerçants qui ont plus de 40 voire 60 ans, ça fera l'objet que quand il y aura les mises à l'honneur des sonégiens, on refera ça à d'autres moments dans l'année. On attend encore des dates prévues par rapport à cela en 2026. Il y aura d'autres moments. Quand on a fait la mise à l'honneur, par exemple l'année dernière, on n'a pas mis à l'honneur toujours différentes catégories. On n'a pas mis tout le monde. À un moment donné, il y a des choix qui sont réalisés mais il y aura d'autres moments, des mises à l'honneur. On trouve tous, c'est vraiment important, Donc ça, ça viendra à un moment donné. On n'a pas encore de date, c'est vrai qu'avec toutes ces restrictions budgétaires, je sais que c'est un peu compliqué,  on essaie chaque fois de combiner plusieurs actions pour que ça nous revienne en cher. On aura l'occasion d'y revenir là-dessus."

2/ Question de Madame la Conseillère BOQUET : "Je me permets de vous rappeler ma question posée lors de la séance du Conseil communal de mai 2025, à savoir : J’ai été interpellée par des riverains du chemin des Aulnées : un affaissement est constaté devant le 148. Des travaux ont été effectués il y a quelques années, le trou a été rebouché suite à ceux-ci, ensuite recomblé il y a 5 ou 6 ans mais d’après eux de nouveau le niveau est bien descendu."

Projet de réponse de la DO1 - Travaux

Le tronçon du Chemin des Aulnées à hauteur du n°148 est fort dégradé. Il s’agit d’une voirie historiquement agricole qui ne présente pas de fondation et de sous-fondation dignes de ce nom. Au fil du temps, cette voirie s’est déformée avec un bombement dans son centre, caractéristique de ce manque de structure. Le revêtement hydrocarboné qui a été posé à une époque lointaine est complétement détérioré. La seule façon de réparer durablement cette voirie serait de la réfectionner dans son intégralité. En attendant, des réfections ponctuelles sont régulièrement programmées afin de maintenir son aspect carrossable.

3/  Question de Madame la Conseillère ROISIN : "Je voudrais signaler le très mauvais état de la voirie au rond-point de la Reine de Hongrie.  Cette voirie se dégrade de plus en plus et je voudrais savoir quelles mesures sont prévues à ce sujet et où en est la situation."

Projet de réponse de la DO1 – Travaux

l s’agit d’une voirie régionale. La situation a déjà été signalée au SPW. Un rappel a été fait le 10 mars. Puis, on a eu l'occasion de rencontrer le ministre DESQUESNES, on lui a demandé d'être vigilant. Il nous a assuré qu'il y serait attentif à cette problématique et qu'une intervention soit réalisée.

4/ Question de Madame la Conseillère DIEU : "Lors de la séance du 27 janvier 2026, le Conseil communal a adopté le budget 2026.  Celui-ci prévoit, au budget extraordinaire, plusieurs investissements en matière de réfection et d'entretien de voiries.  Le groupe PS s'en réjouit, tant il est vrai que l'état de nos voiries constitue l'une des préoccupations majeures de nos concitoyens.  Cette préoccupation est d'ailleurs partagée par l'ensemble des groupes représentés au sein de notre Conseil.  Mon groupe relève plus particulièrement qu'un montant de 500.000 euros est inscrit pour l'entretien des voiries.  Dans ce cadre, notre intervention se veut moins une question mais plutôt une contribution constructive et une proposition, à la suite de nombreuses interpellations citoyennes reçues sur le terrain.  En effet, plusieurs voiries nous ont été signalées comme présentant un caractère prioritaire en termes d'intervention :

• La rue de Mignault à Naast, entre le cimetière et la rue d'Ecaussinnes, axe d'entrée de village particulièrement fréquenté et aujourd'hui fortement dégradé, ce qui nuit également à l'image de l'entité, de plus cela pourrait compléter les travaux prévus à la rue d'Ecaussinnes;
• La rue de Flandre à Naast qui est également une entrée de village très fréquentée et en mauvais état.
• Le chemin dit "du Bas Fossé" à Soignies;
• Le chemin de la Longue Borne à Horrues, au moins sur les tronçons habités, fortement dégradé à la suite des déviations mises en place lors des travaux de la rue du Pontin;
• Le chemin Tour Lette dans le quartier des Carrières à Soignies;
• La rue Albert Ansiau à Casteau;
• La rue de Cambron à Chaussée;
• La rue Caulier à Neufvilles;
• Où encore les trottoirs du centre du village de Naast, notamment, rue de la Place, encore en pavés et aujourd'hui difficilement praticables, en particulier pour les personnes à mobilité réduite.

Cette liste est évidemment non exhaustive.  Nous sommes conscients que la Ville de Soignies gère un réseau de voirie très étendu et que toutes les interventions ne peuvent être réalisées simultanément, "Rome ne s'est pas fait en un jour".

Toutefois, par cette intervention, le groupe PS souhaite relayer formellement ces signalements aux citoyens et inviter le Collège ainsi que les services communaux à analyser ces situations, à en évaluer la priorité et à envisager leur intégration, dans la mesure du possible, dans la programmation des travaux à venir."

Projet de réponse de la DO1 – Travaux

• La rue de Mignault à Naast, entre le cimetière et la rue d'Ecaussinnes nécessiterait une réfection complète et fait partie des considérations techniques sur les travaux à réaliser. Les études sont actuellement menées en ce sens par la Direction technique concernée.  

• L’étude de la réfection de la rue de Flandre est finalisée et sera proposée en MB. A ce jour, Les travaux sont estimés à 837.000 €.  

• Le chemin dit "du Bas Fossé" à Soignies nécessiterait une réfection complète et fait partie des considérations techniques sur les travaux à réaliser.  Les études seront prochainement menées en ce sens par la Direction technique concernée.  

• Il en sera de même pour le chemin du Large Pied à Horrues et la rue de Cambron à Chaussée.  

• Le chemin Tour Lette dans le quartier des Carrières à Soignies nécessiterait lui aussi une réfection complète et fait partie des considérations techniques sur les travaux à réaliser. Néanmoins, c’est un chantier qui va coûter très cher car il présente du goudron dans les différentes couches de revêtement, ce qui aura un impact significatif en matière d’évacuation des déchets.

• La SPGE a prévu de poser un égouttage à la rue Albert Ansiau à Casteau. Les travaux devraient commencer au milieu du 2ème semestre 2026 si les procédures de marchés publics se passent correctement. Les travaux sont prévus entre les n° 41 et 16 ; la partie endommagée sera donc intégralement réparée.   

• La réfection de la rue Caulier à Neufvilles est prévue dans sa totalité en même temps que la pose de l’assainissement du village. Malheureusement, la Société Publique de Gestion de l’Eau n’a pas retenu ce projet dans son programme d’investissement 2026. Par contre, l’IDEA, notre Organisme d’Assainissement Agréé a prévu de l’intégrer au programme 2027 de la SPGE avec le succès que nous espérons.

• Les trottoirs du centre du village de Naast, notamment, rue de la Place, qui sont pour la plupart en pavés et difficilement praticables, en particulier pour les personnes à mobilité réduite devront faire l’objet d’une réfection complète et ont fait partie des réflexions en cours, le cheminement piéton devrait porter idéalement jusqu’au cimetière.

5/ Question de Monsieur le Conseiller FLAMENT : " J’ai été interpellé par des riverains habitant à la rue de Neufvilles. Cette rue a été rénovée il y a pas si longtemps que ça.  Les riverains rencontrent des problèmes d’égouttage. Le Collège communal ainsi que Haute Senne Logement ont été informés de cette situation. Malgré cela, aucune suite concrète n’a été apportée au dossier. Face à cette absence de réaction, les riverains ont été contraints de faire appel à un avocat et d’entamer une procédure. Lors de la première audience, le tribunal a décidé de désigner un expert neutre. J’ai en ma possession le rapport de cet expert, qui stipule clairement que l’égouttage relève de la responsabilité de la commune. Qu’attendez-vous pour introduire un dossier auprès de la Région wallonne, sachant que les travaux seraient subsidiés à hauteur de 70 % ? Ce dossier est en cours depuis quatre ans et rien n’a avancé. À force de tourner en rond, la situation finira par coûter extrêmement cher."

Projet de réponse de la DO1 – Travaux

Monsieur le Conseiller a totalement raison quand il signale un problème d’égouttage à cet endroit de la rue de Neufvilles, cependant, c'est faux de  dire qu'il n'y a pas eu de réaction de la ville et de Haute Senne Logement. Donc, dès qu'il y a eu l'information qu'il y avait un problème, moi j'ai été sur place, nos services ont été sur place, on a fait des passages caméra, il y a eu des rencontres qui ont été organisées avec le propriétaire, le locataire et Haute Senne Logement. Il y a eu vraiment plusieurs tentatives pour essayer de trouver une solution. La difficulté, c'est que

le problème se trouve sur des terrains privés avec une servitude pour faire passer l'égouttage dans les terrains privés. Donc, il y a plusieurs propriétaires et plusieurs locataires.  Tout ce monde-là |va se mettre d'accord à un moment donné sur la solution à trouver. Comme il n'y a pas d'accord, c'est même moi qui ait  conseillé à toutes ces personnes d'aller en justice, car c'est sur base d'une décision de justice qu'on pourra intervenir. En effet, le rapport d’expert, dont il a pu prendre connaissance, précise qu’il s’agit d’une servitude privée d'écoulement qui se rejette dans le réseau public, réseau qui ne pose aucun problème, ce qui n’est pas le cas de la servitude, défectueuse à plusieurs endroits, le passage caméra le démontre.

Le dossier est actuellement devant les cours et tribunaux raison pour laquelle, un devoir de réserve se doit d’être respecté eu égard aux parties à la cause. Toutefois, la Ville de Soignies en concertation avec les services de la Région wallonne, gestionnaire de la voirie, mette tout en œuvre pour proposer et financer conjointement des alternatives afin de résoudre cette situation délicate dans le respect des règles de droit en vigueur.

Projet de réponse de la DO1 – Patrimoine

Suite à la décision du Conseil communal, l’arrêté d’expropriation a été publié au Moniteur Belge en date du 8 février 2024. Par ailleurs, la Banque de Données de l’Etat des Sols (BDES) de la Région wallonne indique que la parcelle concernée est potentiellement polluée dès lors qu’une ou plusieurs activités ou installations polluantes ou supposées l’avoir été, y ont été déclarées. En conséquence, il revient à l’actuel propriétaire d’effectuer une étude de caractérisation du sol pour évaluer l’éventuelle ampleur, le cas échéant, de la pollution par un bureau agréé. La Régie a finalisé son cahier spécial des charges, le 24 septembre 2024 et les procédures habituelles liées à ce type de marché ont été réalisées courant 2025 (appel, analyse des offres, désignation et notification). Les essais ont physiquement été exécutés le 29 janvier 2026. L’étude est donc en voie de finalisation pour être transmise à l’Administration des Domaines qui en possession de celle-ci et de ses conclusions finalisera l’acte de passation avant le 1er décembre de cette année.

7/ Question de Madame la Conseillère DELYS : " L’article 187, §1er du Code wallon du logement impose aux communes d’adopter une déclaration de politique du logement dans les neuf mois suivant le renouvellement du conseil communal. À ce jour, sauf erreur de ma part, cette déclaration n’a toujours pas été présentée au Conseil communal, alors que le délai légal est dépassé.

Pouvez-vous nous indiquer :

• pour quelles raisons cette déclaration n’a pas encore été soumise au Conseil ;
• et à quelle échéance précise elle sera présentée ?"

Projet de réponse de la DO1 – Logement

Depuis la mandature précédente, la déclaration de politique communale du logement est intégrée au PST et a donc été adoptée le 10 septembre 2025.

Plus précisément, il s’agit de l’objectif stratégique 12 : Etre une ville qui offre des logements de qualité, accessibles à tous, et qui répond aux besoins des habitants, des jeunes aux plus âgés, en matière de logement, objectif inscrit au sein de l’axe 4 : PRESERVER LE CARACTERE RURAL ET LA QUALITE DE VIE A SOIGNIES et qui se décline en 7 actions différentes :

Objectif opérationnel 12.1 : Favoriser l’accès à un logement durable et de qualité grâce à une combinaison d’outils urbanistiques, de partenariats publics et d’autres leviers d’action.

• Action 80 : Organiser des réunions régulières avec les acteurs du logement (CPAS, AIS, FRCE, etc.) pour discuter des besoins en matière de logement.
• Action 81 : Mettre en œuvre un projet pilote de "Logements Tremplin" pour les jeunes couples et familles.
• Action 82 : Soutenir l’Agence Immobilière Sociale (AIS) et favoriser l’augmentation de l’offre de logements à loyers modérés.
• Action 83 : Lutter contre les habitations inoccupées.
• Action 84 : Renforcer les contrôles pour lutter contre les logements insalubres.

Objectif opérationnel 12.2 : Créer des logements d’urgence pour les personnes en grande difficulté.

• Action 85 : Développer des projets de logements d’urgence pour les populations vulnérables.
• Action 86 : Renforcer la coopération avec les associations locales pour l’accueil des personnes en situation d’urgence.

Alors avant, pas la précédente mandature, mais avant, il y avait cette demande de faire une déclaration politique du logement séparée parce qu'il y avait des subsides à la clé. Après, il n'y a plus eu de subsides et puis dans la législation, il était possible de les intégrer dans le même document par souci de facilité administrative. Mais ça reste  toujours une attention très importante pour nous de travailler sur le logement, la salubrité des logements, l'accessibilité aux logements, c'est-à-dire qu'il y a tout un arsenal qui est réalisé. Mais donc, ça a été voté le 10 septembre 2025,  c'est vrai qu'on aurait pu le dire, intégré dans le PST.

8/ Question de Monsieur le Conseiller FLAMENT : "À Neufvilles, le RAVeL situé entre le chemin du Calvaire et la rue du Masy est en piteux état. Le macadam est soulevé à cause des racines des arbres. Serait-il possible d’effectuer les réparations nécessaires ? Cette situation représente un danger pour les cyclistes, et surtout pour les jeunes enfants, qui risquent d’être déséquilibrés."

Projet de réponse de la DO1 – Travaux

Après renseignements pris auprès du Patrimoine, ces arbres sont trentenaires. On ne peut pas les abattre, ni couper leurs racines. Cela déforcerait les arbres et les mettraient en péril. Toutefois, la cellule Ravel est interrogée pour obtenir leurs conseils en pareille situation.

QUESTIONS POSEES LORS DU CONSEIL COMMUNAL DU 21 AVRIL 2026

1/ Question de Madame la Conseillère DELYS : "Pour une raison inconnue, le jeudi 19 mars, les sacs PMC n’ont pas été collectés sur une partie de la Place Verte par HYGEA.

Résultat : plus d’une trentaine de sacs poubelles sont restés entassés devant des établissements horeca et face à l’Hôtel de Ville… pendant près d’une semaine puisque ces sacs ont été enlevés par HYGEA le jeudi suivant lors de la tournée hebdomadaire. Le marché du mardi s’est même tenu autour de ce tas de sacs poubelles. Heureusement en mars les températures sont clémentes et la saison touristique n’a pas encore débuté. Néanmoins, je vais être très clair : pour notre groupe, c’est inacceptable. Peu importe, à ce stade, les raisons de la non-collecte par HYGEA et il faut reconnaitre que ces dernières années les collectes se sont bien améliorées par rapport à ce qu’on a pu connaitre par le passé.

Ma question est simple : vu la localisation et l’importance du tas de sacs pourquoi la Ville n’a-t-elle pas pris le relais immédiatement ?

Notre groupe souhaite défendre une ligne de tolérance zéro en matière de déchets.

Le déchet appelle le déchet, et laisser une telle situation perdurer envoie un très mauvais signal et donne une piètre image de notre place et de notre ville.

· Existe-t-il une procédure claire d’intervention des services communaux en cas de défaillance de HYGEA ? Et si oui, pourquoi n’a-t-elle pas été activée ici ? · Et surtout, quelle procédure est prévue si une telle situation se reproduit ?"

Transmis à la DO2 – Environnement pour projet de réponse au prochain Conseil communal

2/ Question de Monsieur le Conseiller PREVOT : "Hier on apprenait par la presse l'annonce du licenciement de 29 travailleurs au sein des carrières du Hainaut qui est, je ne vais pas le rappeler, évidemment une entreprise à laquelle on tient à Soignies qui est vraiment un fleuron sonégien  qui dépasse nos frontières communales. C'est donc évidemment une décision qui suscite une vive inquiétude, tout d'abord évidemment pour les 29 personnes concernées, pour leur famille, pour leurs amis, mais également une inquiétude pour nous, pour l'ensemble du tissu local, pour le maillage qui gravite évidemment autour des carrières, et très certainement également pour les travailleurs qui ont la chance pour l'instant d'avoir encore un emploi au sein des carrières du hainaut et qui se demandent de plus en plus à quelle sauce ils vont être mangés dans les mois et dans les années à venir, tant ce n'est pas la première fois que des restructurations ou en tout cas des licenciements par vague sont annoncés et effectués. Dès lors,  je voulais savoir si vous aviez été informée en amont de cette décision par la Direction des carrières du Hainaut. Est-ce que vous avez eu des contacts au préalable avant l'officialisation dans la presse ? Est-ce que depuis l'annonce, c’est-à-dire hier,  je sais que c'est fort tôt, mais est-ce que les contacts ont déjà été pris entre la ville et les carrières et entre la ville peut-être aussi et les représentants des travailleurs  ? Est-ce que vous pouvez aussi nous donner les informations dont vous disposez à l'instanté, ce sera évidemment lors du prochain Conseil communal mais peut-être aussi, on y verra plus clair dans les semaines à venir, mais les raisons, les vraies raisons invoquées pour justifier ces licenciements ? Est-ce que vous envisagez d'ores et déjà des actions ou un accompagnement spécifique en collaboration avec les acteurs régionaux par exemple,  afin de soutenir les travailleurs concernés et plus largement, est-ce que cet annonce remet en question la situation économique ou les perpectives d'avenir de cette entreprise dans le territoire ? Et enfin je peux m'empêcher d'avoir une pensée également pour les neufvillois.e.s qui ont ces dernières années accepté toute une série d'aménagements sous prétexte de l'emploi, et je pense que c'était compris aussi, ou en tout cas, si pas toujours compris, accepté parce que derrière il y avait de l'emploi, parce que c'était de l'emploi local, parce que c'était des amis, un frère, un cousin, une soeur, un papa, mais aujourd'hui,  on peut se poser les questions, qui a toujours été un partenaire loyal, qui a toujours essayé de trouver des solutions pour maintenir l'activité économique sur le site, et qui aujourd'hui aménagement après aménagement se retrouve à devoir acter des licenciements qu'on a pu le voir hier, et dès lors je pense qu'on doit aussi, force politique, force publique, faire part aussi de notre mécontentement par rapport à ces licenciements, et rappeler évidemment à la direction, malheureusement je vais tenter de dire que ça se joue au-dessus de la direction que nous connaissons ici, sur le site de Soignies, mais que nous avons depuis toujours joué le jeu au niveau du pouvoir public, et qu'on ne pourrait pas comprendre qu'on continue, vague après vague, à licencier du personnel, et que dès lors on doit rappeler évidemment l'implication qui était la nôtre, mais l'engagement qui était le leur, de maintenir cet emploi sur Soignies. Donc voilà toutes les questions que je souhaitais vous poser par rapport à la triste annonce que nous avons eues hier du licenciement de ce 29 travailleurs."

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :

"Je vous remercie beaucoup pour cette question et je pense qu'on est tous touchés par l'annonce d'hier, c'est en fin de journée qu'on a eu l'information. Le secteur de la Pierre Bleue est un secteur qui nous est cher et comme vous l'avez dit les Neufvillois.e.s. ont accepté beaucoup avec la modification du plan de secteur, etc. Je n'ai pas eu d'information en amont de ce qu'il a été annoncé hier.  Pourtant,  j'ai eu une réunion avec les Carrières encore le semaine d'avant dans la carrière. Donc d'où, exactement, et aussi j'ai pris moi-même contact avec la carrière pour essayer d'avoir des informations, et j'ai demandé qu'on puisse se rencontrer, et j'ai pris contact aussi avec le syndicat pour demander un petit peu ce qu'ils font faire et  puis ils disent que la phase de négociation va commencer à partir de demain, et voilà maintenant ce travail se fait en interne. En tout cas, j'ai chaque fois dit pour les deux interlocuteurs que la ville était un acteur à ne pas contourner, et qu'on était là, et que voilà, on pouvait accompagner, il ne faut pas hésiter à en venir avec nous. Ça c'est ce que je me suis permisse de dire jusqu'à présent, et pour le reste des questions, je pense qu'il faut attendre, et j'aurai plus d'informations pour le prochain Conseil et une négociation à faire entre les acteurs qui sont autour de la table, On avait quand même une restructuration il n'y a pas longtemps moi, c'était en 2023, 24, il y avait déjà eu une restructuration,  on est un an et demi plus tard, et voilà, il y a deux vagues de la restructuration, je sais qu'il y avait beaucoup de chômage économique, ça je le savais, parce qu'évidemment le secteur est quand même mal mené pour le moment,  il y a un ralentissement des dépenses par rapport aux chantiers, aux chantiers publics, toute l'importance que villes continuent à faire des chantiers avec de la pierre bleue. Voilà, il y a un ralentissement du secteur, mais je ne pensais pas que ça aurait ce type d'incidence maintenant, aussi vite. En tout cas, on va être vigilants, il y aura une rencontre qui va être programmée, et on aura des informations complémentaires, on en a mis avant ça, mais on reviendra vers le Conseil communal la prochaine fois avec des éléments plus précis."

Transmis au Chef de Cabinet de Madame la Bourgmestre en collaboration avec la DO3 -  l’ADL pour projet de réponse au prochain Conseil communal

3/ Question de Monsieur le Conseiller FLAMENT : "Nous avons appris aujourd’hui la mauvaise nouvelle concernant 29 licenciements aux Carrières du Hainaut. Nous avons également assisté à la réunion d’information à Neufvilles au sujet du projet des deux grandes éoliennes qui doivent être installées sur le site. Depuis, nous n’avons plus de nouvelles.  En avez-vous ?"

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :

"Il y a eu une rencontre citoyenne qui a été réalisée par la carrière du Hainaut et depuis cette rencontre citoyenne, nous n'avons plus eu de nouveaux dossiers déposés, de discussion sur le sujet, rien du tout. Je ne sais pas si c'est un sujet encore d'actualité, s'ils vont déposer quelque chose, je ne sais pas.

Transmis à la DO2 – Environnement pour projet de réponse au prochain Conseil communal

4/ Question de Monsieur le Conseiller FLAMENT : "Au début de la rue de Neufvilles, à hauteur du restaurant « La Soupe au Lait », des panneaux interdisent le stationnement du lundi au vendredi, de 6h00 à 18h00. Or, cette interdiction n’est pas respectée. Serait-il possible d’agir ou de demander une intervention de la police ?"

Transmis à la DO2 – Mobilité pour projet de réponse au prochain Conseil communal

5/  Question de Monsieur le Conseiller HACHEZ : "Vous savez tous que le beau village d'Horrues adore les privilèges.  Depuis quelques temps, il dispose d'un privilège supplémentaire : une autoroute pour cyclistes.  Le chemin de l'Ardoisier qui relie le centre du village à la Chaussée de Lessines a été doté d'une piste cyclable double sens, donc de grande largeur.  L'inauguration de cette autoroute n'est pas encore programmée et les parterres qui y sont installés et non encore fleuris sont actuellement dangereux. Des trous béants de 50 cm de profondeur chargés de ralentir les automobilistes et de protéger les cyclistes.  Comme voisin de cette autoroute, j'ai rencontré plusieurs fois une auto qui remontait la piste cyclable jusqu'à la chaussée pour ne pas croiser des véhicules circulant dans l'autre sens sur le chemin de l'Ardoisier lui-même.  La Ville de Soignies peut-elle faire installer des plots ou potelets pour empêcher les autos d'emprunter la piste cyclable ?"

Transmis à la DO2 – Mobilité pour projet de réponse au prochain Conseil communal

6/ Question de Madame la Conseillère BOQUET : " En 2026, 3 conseils communaux ont été programmés, le 1er a eu lieu en temps et en heure, le second a été reporté d’une semaine et le 3ème fût purement et simplement annulé, peu importe la ou les raisons. Je rappelle que professionnellement, il est nécessaire de s’organiser plusieurs semaines à l’avance, et encore, je n’ai pas de grandes charges communales. Le 10 avril, un reportage d’Antenne Centre relatant « la pression croissante sur le CPAS de Soignies suite à la troisième vague d'exclusions du chômage » m’a quelque peu fâchée, quant au sujet bien évidemment mais principalement parce que, Ecolo voulait rajouter un point complémentaire à l’ordre du jour du CC du 31 mars ; nous voulions soutenir le recours en annulation devant la cour constitutionnelle contre la loi programme du 18 juillet 2025, en ce qui concerne les dispositions relatives à la réforme du chômage, le même point que nous avions déposé et ensuite retiré pour le conseil du 02 mars par manque d’éléments et surtout parce qu’il n’était pas encore publié au Moniteur. Fâchée et peinée car premièrement, nous avons passé beaucoup de temps à re-préparer ce point, fait des recherches afin qu'il soit correctement défendu. Deuxièmement, car aucun élu local (conseillers communal ou du CPAS) ne pourra finalement se positionner humainement, peut-être indépendamment de son parti politique (je rêve probablement) face à cette réforme injuste, irréfléchie et dangereuse pour les finances de Soignies. Le Conseil Communal de ce jour, 21 avril est au final trop lointain pour qu'une décision du Conseil soit utile et efficace."

Madame la Bourgmestre F. WINCKEL, Présidente de l'assemblée :

"En fait, les Conseils communaux,  on les programme en fonction de ce qu'on a comme ordre du jour. Quand on a eu la validation de l'ordre du jour pour le Conseil de début mars, il n'y avait que 4 points à l'ordre du jour. Quand on voit le coût que ça génère un Conseil communel, et au niveau du Collège, on s'est dit qu'un Conseil communal, c'est entre 3 000 et 4 000 euros. Donc, on se rend pas compte mais ça fait vite une somme importantes. Donc, je vous fais le lien qu'on n' a même pas de café aux réunions, c'est pour vous dire à quel point, on est en train de serrer des boulons partout. Donc, quand on a un Conseil communal qui a 4 points, on se dit, s'il n'y a pas une urgence dans les points, quand on a validé l'ordre du jour, on n'a plus pensé aux points supplémentaires qui pouvaient s'ajouter. On fait la validation de l'ordre du jour quand on fait un Collège communal, on n'a que 4 points et on s'est dit, non, on va tout mettre des points au prochain Conseil. Voilà. Donc, mais je prends bonne note, on prend bonne note de la remarque, mais parfois, il faudra, pour faciliter le travail, parfois, il y a des exigences qui viennent de la région, parfois, on a des dates buteurs qui viennent s'ajouter, où il pourrait encore y avoir, soit on va pas s'engager aujourd'hui, il pourrait y avoir des Conseils qui vont s'ajouter, des Conseils qui pourraient déplacer, ça, c'est en fonction un peu de la réalité des dossiers, ça, j'avoue, voilà. Mais ici, oui, je suis vraiment désolée, parce que maintenant, il n'y a que 4 points, et on peut venir ici."

7/  Question de Monsieur le Conseiller BRILLET : "Nous sommes à quelques semaines de la Pentecôte, un week-end particulièrement cher aux Sonégiens.  L'heure est au préparatif, et nous aimerions poser deux questions à cet égard :

L'une sur le concert du samedi soir, et l'autre sur les réglementations à respecter dans le cadre de l'HORECA. Donc, par rapport au samedi soir, depuis quelques années, la ville collaborait avec Sud Radio pour la mise en place et l'organisation des concerts du samedi soir. Cette année, cette collaboration n'est plus à l'actualité, et cette édition de 2026 sera organisée par une société sonégienne CX-Com. On s'en réjouit, bien évidemment qu'une entreprise sonégienne ait reçu le marché ! Mais par transparence, on aimerait savoir, donc, pouvez-vous donner le contexte pour cette nouvelle collaboration ? Nous en donner le cadre budgétaire, et savoir comment ce marché a été attribué ?

Et par  rapport à l'HORECA, de nombreux établissements de l'HORECA s'activent également à organiser ce week-end festif, qui compte énormément, d'autant plus cette année avec l'annulation de Août en Eclat.

Quelle est la réglementation uniforme qu'ils devront respecter ces commerces, entre autres, en termes d'horaire ?

Et deuxièmement, pouvez-vous par ailleurs nous confirmer que la ville met toujours à disposition des gobelets et des cruches réutilisables, et est-ce que les conditions de location ont évolué ?  Est-ce que le prix a changé avec le nettoyage ?"

Transmis à Madame Caroline LORE, Directrice Générale adjointe, en collaboration avec la DT3 – Communication et Evènements pour projet de réponse au prochain Conseil communal

8/ Question de Madame la Conseillère DELYS : "En décembre dernier, le Conseil communal a approuvé une demande de budget complémentaire pour le chantier de rénovation du bâtiment « Le Modern ». Cette révision budgétaire importante à hauteur de 1.730.104,71 € dont 173 000 à charge des finances communales était notamment justifiée par plusieurs éléments :

· une inflation exceptionnelle dans le secteur de la construction,

· la complexité technique du chantier nécessitant des artisans hautement qualifiés,

· ainsi que les conséquences de l’incendie survenu en février 2024.

Dans les documents transmis à l’époque, il était annoncé une ouverture de l’activité horeca à l’horizon juin 2027.

Or, il nous revient aujourd’hui que :

· le chantier accuse un retard significatif,

· de nouveaux problèmes techniques sont apparus, notamment en matière de stabilité et d’infiltrations d’eau, · et qu’une fin des travaux serait désormais envisagée à l’horizon 2029.

1. Où en est la demande de financement complémentaire introduite en décembre 2025 auprès du Gouvernement wallon, du FEDER et des autres instances concernées ?

-  Une réponse officielle a-t-elle été reçue ?

-  Si oui, laquelle ?

2. Quels sont les surcoûts actuellement identifiés suite aux nouveaux problèmes rencontrés sur le chantier ?

Peut-on déjà estimer l’ampleur d’un éventuel nouveau dépassement budgétaire ?

3. Quel est aujourd’hui le calendrier actualisé du chantier ?

-  La date de juin 2027 est-elle toujours tenable ?

4. Enfin, quelles mesures de maîtrise des coûts et des délais le Collège entend-il mettre en place pour faire face à ces soucis techniques et budgétaires

Transmis à la DO1 – Patrimoine pour projet de réponse au prochain Conseil communal

9/ Question de Madame la Conseillère ROISIN : "Je souhaitais revenir sur la campagne de lutte contre les frelons asiatiques menée par la Ville. Lors de la conférence organisée le mois dernier, les citoyens se sont mobilisés en nombre, et depuis, on observe également sur les réseaux sociaux de nombreux partages de captures. Cet engouement et cette mobilisation sont particulièrement encourageants.

Je tiens donc à remercier le Collège, les services communaux ainsi que les différents intervenants pour la mise en place de cette initiative, qui répond à un véritable enjeu environnemental.

Même si les pièges continueront à produire leurs effets encore quelques semaines, et que le prochain conseil communal se tiendra fin mai, j’aurais souhaité pouvoir disposer d’un premier bilan.

Pouvez-vous nous indiquer combien de pièges ont été distribués à ce stade, et si une première estimation du nombre de fondatrices capturées est déjà disponible ?

Par ailleurs, il me semble qu’un travail de cartographie est en cours afin d’identifier les zones les plus sensibles sur le territoire communal. Est-il possible d’avoir également quelques éléments à ce sujet ?"

Transmis à la DO2 – Environnement pour projet de réponse au prochain Conseil communal

10/ Question de Madame la Conseillère BOQUET : " Les Sonégiens ont été invités à donner leur avis sur de nouveaux projets immobiliers comme par exemple au Chemin des Théodosiens. Pouvez-vous nous expliquer le système de balisage pour contrer ou pas le développement urbanistique de la ville ? Vous comptez préserver nos 76 % de terrains agricoles : dans ces 76 %, sont compris les terrains qui longent les routes ? Cela veut-il dire que plus aucun projet sur ces zones ne sera accepté ? Qu’est-ce qui est mis en place pour respecter cela ? Si un projet est entamé sans permis, c’est uniquement sur dénonciation des voisins ou d’un citoyen qui passe par là que vous seriez mis au courant ?"

Transmis à la DO2 – Aménagement du Territoire pour projet de réponse au prochain Conseil communal

11/ Question de Madame la Conseillère HUBERT : "Ma question concerne les bornes de recharges électriques pour les véhicules. La transition obligatoire vers la mobilité électrique s'accélère et de nombreuses villes renforcent leur réseau de bornes publiques, notamment des bornes rapides situées près des axes routier, parking public et zone commerciale. Dans ce contexte, je souhaiterais savoir quelles sont les intentions et la planification de la commune en matière d'installation de bornes de recharges rapides, accessibles au public. Ce type de borne recharge trois véhicules de 10 à 80% par heure. Tandis qu'une borne lente prend 4h30 pour un seul véhicule. Existe-t-il une stratégie communale ou un plan de déploiement de ces bornes ? Et le cas échéant, quelles sont les zones prioritaires envisagées ? La commune a-t-elle étudié ou envisage-t-elle de conclure des partenariats avec des opérateurs privés pour l'installation et l'exploitation de ces bornes ? Ce type de collaboration pourrait constituer une solution rapide et efficace pour renforcer l'offre de recharges sur le territoire."

Transmis à la DO1 – Patrimoine pour projet de réponse au prochain Conseil communal

12/ Question de Madame la Conseillère BOQUET : "Nous savons que nous avons besoin d’un point d’approvisionnement pour les voitures électriques mais que la BDH, tel que le projet est présenté, est néfaste. Quelles mesures proactives peut prendre la commune de Soignies pour trouver des solutions pour les habitants, bornes électriques privées donc ?"

Transmis à la DO1 – Patrimoine pour projet de réponse au prochain Conseil communal

13/ Question de Madame la Conseillère LAAIDI : "Le brevet cycliste, organisé pour les élèves de sixième, constitue une initiative positive en matière de sensibilisation à la mobilité douce. Toutefois, de nombreux adultes dans notre commune ne savent pas faire de vélo ou n’osent pas l’utiliser en raison d’un manque de confiance ou de compétences. Dans un contexte où nous encourageons activement les déplacements à vélo pour des raisons environnementales, de santé publique et de fluidité du trafic, ne serait-il pas pertinent de proposer également des formations à destination des adultes débutants ou peu expérimentés ?

Le Collège communal peut-il envisager  la mise en place de cours de vélo pour adultes, éventuellement en partenariat avec des associations spécialisées, afin de favoriser une pratique du vélo plus inclusive et accessible à tous ?" 

Transmis à la DO2 - Mobilité pour projet de réponse au prochain Conseil communal

14/ Question de Madame la Conseillère VALISSANT : "A Thieusies, plusieurs personnes se sont plaintes de l'état du Chemin situé entre la Chapelle Notre-Dame de Lourdes et la rue de la Procession.  Il s'agit d'un passage reliant deux rues plus importantes, mais celui-ci est actuellement en mauvais état avec de nombreux trous ce qui complique son utilisation.  Serait-il possible de remettre ce chemin en état, par exemple, avec du gravier ou une autre solution adaptée, afin de faciliter le passage pour les usages ?"

Transmis à la DO1 - Travaux pour projet de réponse au prochain Conseil communal